Договор оказания услуг по разработке дизайна интернет сайта

Договор оказания услуг по разработке дизайна интернет сайта

ООО "Норд-Вест дизайн", именуемый в дальнейшем Исполнитель, предлагает услуги по созданию, техническому обслуживанию и рекламно-информационному продвижению Сайта далее — Услуги , любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, и выражает намерение Исполнителя заключить Договор о предоставлении Услуги по созданию и техническому обслуживанию сайта на условиях настоящей Оферты. В соответствии с п. Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком платежа в счёт оплаты Услуги — Акцепт Оферты. В целях настоящей оферты нижеприведённые термины используются в следующих значениях: 1. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанных услуг путём предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором.



Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Содержание:

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Портфолио Цены Стоимость дизайна интерьера Рабочий дизайн-проект Планировочное решение Авторский надзор Декорирование Подарочные сертификаты Стоимость ремонта и отделки Общестроительные работы Монтажные работы Электромонтажные работы Сантехнические работы Плиточные работы Отделочные работы Двери и окна Стоимость согласования перепланировки Стоимость приёмки квартиры Стоимость технического надзора Сделать запрос Контакты.

Пример договора на оказание услуги по созданию сайта

Портфолио Цены Стоимость дизайна интерьера Рабочий дизайн-проект Планировочное решение Авторский надзор Декорирование Подарочные сертификаты Стоимость ремонта и отделки Общестроительные работы Монтажные работы Электромонтажные работы Сантехнические работы Плиточные работы Отделочные работы Двери и окна Стоимость согласования перепланировки Стоимость приёмки квартиры Стоимость технического надзора Сделать запрос Контакты.

О компании Почему мы? Наша команда Договоры Договор на разработку дизайн-проекта Договор об авторском надзоре Договор на проведение ремонтно-строительных работ Вакансии Рекомендации Публикации Вопрос-ответ Блог Дизайн интерьера Дизайн жилых интерьеров Дизайн интерьера офисов Дизайн коммерческих помещений Зачем нужен дизайнер интерьеров?

Что такое дизайн проект? Портфолио Перепланировка Необходимые документы Что можно, а что нельзя Комплектация объекта Подбор мебели Подбор штор Подбор сантехники Подбор обоев Подбор освещения и светильников Подбор радиаторов отопления Подбор бытовой техники Подбор декора и аксессуаров Подбор дверей Подбор напольных покрытий Штукатурка и росписи Витражи и ковка Изделия из камня Вентиляция и кондиционирование Окна и подоконники Автоматизация объекта дома Лепной декор Плитка и мозаика Авторский надзор Ремонт и отделка Ремонт: что к чему Примерная стоимость ремонта Портфолио.

Договор на разработку дизайн-проекта. Распечатать договор Сохранить договор. Предмет договора. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению дизайн - проекта помещения ий , расположенного по адресу: г. Стоимость услуг и порядок расчетов. Стоимость может быть изменена в сторону увеличения в результате изменения Заказчиком объемов работ глубины проработки проекта. Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Расчеты за выполненные услуги производятся любым не запрещенным законом способом. Стоимость авторского надзора за реализацией данного проекта не входит в цену Договора. Порядок выполнения работ. Исполнитель приступает к выполнению обмеров помещений и разработке вариантов планов расстановки мебели и оборудования.

Целью данного этапа является рассмотреть возможные варианты перепланировок объекта. На выбор Заказчику предлагается три варианта планов расстановки мебели и оборудования.

Утвержденный и согласованный План расстановки мебели и оборудования становится основанием для дальнейшей разработки всех разделов дизайн-проекта. Заказчик извещен, что любые изменения планировочного решения после его утверждения и согласования влекут изменения во всех разделах дизайн-проекта, могут повлечь существенное удорожание дизайн-проекта и увеличение сроков выполнения работ Исполнителем. Исполнитель выполняет работы по разработке концепции интерьера объекта не более трех концепций , комплектует необходимыми чистовыми отделочными материалами, предметами мебели и оборудования, поставляемыми магазинами г.

В случае невозможности приезда Заказчика в офис Исполнителя обмен информацией, касающейся деталей дизайн-проекта, может осуществляться путем электронной переписки в порядке и по адресам электронной почты, установленным пунктами Сроки выполнения и порядок сдачи-приемки работ.

Изменение сроков завершения работ настоящего Договора возможно в случае несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, на время просрочки, а также по взаимному соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

Любое изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик в течение 2 двух рабочих дней со дня представления к приемке выполненного этапа работ, подписывает акт сдачи-приемки работы или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работы.

Если Заказчик необоснованно отказывается или уклоняется от подписания акта сдачи-приемки, последний считается подписанным в день представления работ к приемке.

При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель приостанавливает ее, ставит об этом в известность Заказчика в течение 2 двух календарных дней, с момента приостановления работы.

В этом случае стороны в трехдневный срок рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Права и обязанности исполнителя. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Оформить техническую документацию в соответствии с требованиями СНиП и других норм.

Информировать Заказчика, по его требованию, о ходе выполнения проектных работ. Учитывать в ходе проектирования пожелания Заказчика, касающиеся предмета настоящего Договора. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно сообщать об этом Заказчику.

Осуществлять выезды с Заказчиком в салоны и магазины для подбора материалов и оборудования. Отступать от указаний Заказчика, если выполнение таких указаний повлечет за собой нарушение действующих СНИП иных нормативов или повлияет на качество работ, о чем незамедлительно сообщает Заказчику.

Поручать от своего имени выполнение отдельных работ третьим лицам. Выполнить работы по настоящему Договору досрочно. Задерживать выдачу полного пакета документации проекта до оплаты Заказчиком всего объема выполненных работ. В целях оперативного согласования в порядке п.

Исполнитель вправе уведомлять Заказчика путем смс-сообщений о направленном Заказчику электронном письме. Права и обязанности заказчика. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ на объект во время действия Договора. В случае если в ходе выполнения работ обнаружится невозможность дальнейшего их производства, в течение 2 двух рабочих дней после получения устного извещения Исполнителя об обстоятельствах препятствующих их выполнению, дать указания Исполнителю о дальнейших действиях.

Произвести приемку и оплату работ, в том числе дополнительных, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре. Подписать и передать Исполнителю акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему договору не позднее 5 пяти рабочих дней с момента получения экземпляров таких актов по электронной почте или посредством услуг почты.

По истечении указанного в настоящем пункте срока акты сдачи-приемки оказанных услуг, переданные Заказчику, считаются подписанными, а услуги Исполнителя принятыми без замечаний. Принять и оплатить выполненные досрочно работы в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

Получать информацию о ходе выполнения работ по настоящему Договору на любом их этапе. Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким - либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы форс-мажор , а именно пожара, наводнения, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, или иных чрезвычайных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, другую сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но не более шести месяцев. Если форс-мажорные обстоятельства длятся шесть и более месяцев, то каждая из сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора полностью или в оставшейся. В этом случае никакая из сторон не будет иметь право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

Ответственность сторон. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в соответствии с утвержденным дизайн - проектом. В случае привлечения Заказчиком к работе третьих лиц, Исполнитель не несет ответственность за сроки и качество работ. Все споры и разногласия между сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.

Расторжение договора. Заказчик может в любое время до сдачи ему документации отказаться от исполнения настоящего Договора.

В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю установленную стоимость работ, фактически выполненных на момент получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 10 рабочих дней; существенного увеличения Заказчиком сложности или объемов работ, и отказа Заказчика в связи с этим увеличить установленную в договоре цену.

В случае расторжения договора по п. Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость работ, фактически выполненных Исполнителем на момент расторжения договора.

Прочие условия. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права, созданные Исполнителем в результате работ по настоящему Договору, обладает Исполнитель. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на результаты работ до подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обладает Исполнитель. При передаче Заказчику результатов работ, Исполнитель передает Заказчику все имущественные права на результаты работ, в т.

При этом Заказчик обязуется, указывать наименование Исполнителя в рекламных объявлениях, различных публикациях, фотографиях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, должен быть указан Исполнитель. Исполнитель может свободно использовать результат работ в своем портфолио, на Интернет сайте компании, в рекламных материалах. Все изменения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми составными частями и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. Реквизиты сторон. Сделать запрос. Вы можете оформить заявку на разработку дизайна интерьера или ремонта, а также задать любой интересующий вопрос через данную форму.

Мы ответим на него максимально быстро ;. В двух словах Обстоятельно. Коммерческое помещение. Прикрепить файлы. Отправить сообщение. Ваше мнение о работе студии очень важно для нас. Вы можете написать сообщение с отзывами, предложениями или пожеланиями, которое будет направлено лично мне.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)


Договор на разработку дизайн-проекта интерьера помещения

Организации пользуются Интернетом в разных целях. Кому-то он нужен для получения той или иной информации, кому-то для общения с клиентами, кому - то для рекламы собственной продукции. Разместить информацию в Интернете о деятельности организации, о выпускаемой продукции, а также рекламу производимых товаров работ, услуг можно двумя способами: создав web-страницу или web-сайт. Web-сайт - это много страниц, с определенной структурой, разными разделами, гиперссылками, другими особенностями форум, гостевая страница, рассылки, галереи. На web-странице в основном размещается информация о деятельности организации, выпускаемой продукции, а также реклама производимых товаров работ, услуг.

Публичный договор-оферта на оказание услуг

Об агентстве Портфолио Наши услуги Контакты. Оставить заявку. Об агентсве Портфолио Наши услуги Контакты. Digital-агентство полного цикла. Акцептом настоящего Договора-оферты будет считаться совершение Заказчиком перечисления суммы Оплаты услуг размещения рекламы согласно главе 3 настоящего Договора-оферты.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по созданию веб-сайта в соответствии с Техническим Заданием Приложение N 1 к данному Договору далее ТЗ. Заказчик становится владельцем обладателем исключительных прав сайта, что подтверждается подписанием акта приема передачи выполненных работ. После осуществления Заказчиком предоплаты и подписание ТЗ, Исполнитель предоставляет первый эскизный вариант макет сайта в течение 3 — 5 рабочих дней. Если Заказчик не принимает первый эскизный вариант макета сайта, Исполнитель обязуется предоставить второй эскизный вариант макета сайта в течение 3 рабочих дней. Если Заказчик не принимает ни первый, ни второй эскизный вариант макета сайта, то стоимость дальнейшей разработки макета сайта оговаривается дополнительно.

Цена Договора и порядок расчетов. Цена Договора может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ п.

Выполняемые Исполнителем работы должны быть произведены в соответствии со СНИП и иными утвержденными специальными нормами, в срок предусмотренный настоящим Договором и Приложениям к нему. Настоящий Договор не включает в себя проведение Исполнителем инженерных изысканий, инженерных и технических обследований конструкций, электропроекты, теплопроекты и т. Началом проведения работ по каждому этапу считается день внесения Заказчиком авансового платежа за этап.

Договор на обслуживание сайта

Один суд указывает, что договор на создание сайта по своей правовой природе является договором ВОУ и регулируется нормами главы 39 ГК РФ:. Исходя из буквального толкования текста спорного договора и его предмета, апелляционный суд полагает, что спорный договор не является договором подряда, а соответствующий вывод суда первой инстанции — неверный. Данный договор следует квалифицировать как договор возмездного оказания услуг, поскольку предметом договора не предусматривает изготовление или переработк у обработку вещи либо другой работы с передачей вещественного результата заказчику ст. Другой суд считает совершенно по-иному, указывая, что спорный договор надлежит квалифицировать как договор подряда, указывая при этом:. Заказчик неоднократно заявлял, что его не интересует сама деятельность исполнителя по изготовлению сайта, его интересует результат; аналогичной позиции придерживается и подрядчик исполнитель по договору ; в связи с вышеизложенным, истец по встречному иску полагает, что воля сторон при заключении договора оказания услуг по разработке интернет-сайта была направлена на заключение договора подряда, а не договора оказания услуг.

Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком платежа в счет оплаты Услуги — Акцепт Оферты. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:.

Учет создания интернет-сайта

В наше время, для продвижения продукции и услуг на рынке ни одна компания не обходится без собственного интернет — ресурса. При этом, требуется зарегистрировать права на интеллектуальную собственность. Что это такое? Интернет ресурс выполняет огромную роль для формирования современного бизнеса. С одной стороны — это визитная карточка фирмы, с другой — способ продвижения собственных услуг.

Договор на создание (разработку) сайта

Рекламные тексты, информационные статьи, правовые новости для юридических cайтов и групп в соцсетях. Адвокаты, юристы, арбитражные управляющие, кадастровые инженеры, коллекторы, страховщики и другие специалисты, чья профессиональная деятельность связана с правом: копирайтер-юрист работает для вас! Здесь вы можете посмотреть образец договора на создание разработку сайта, заключаемого между заказчиком организацией и разработчиком сайта физическим лицом. Однако, данный договор может заключаться между двумя физическими лицами и между двумя юридическими лицами. Суть договора от этого не меняется. В договоре указаны некоторые специфические термины "Сайт", "Дизайн-концепция", "Сборка сайта" и "Услуги хостинга".

Договор. на оказание услуг по разработке Web-Сайта ООО "Диар-Дизайн", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора.

Договор на создание сайта — договор услуг или подряда?

Индивидуальный предприниматель Аверин А. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:. Настоящие Условия в соответствии со ст.

Договор на разработку сайта

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация сайта оказывает Пользователям услуги по созданию в online режиме Дизайн-проектов жилых помещений Комнат с предоставлением Пользователям доступа к специализированным Сервисам, размещенным на Сайте, позволяющим, в том числе, заказать Товары Партнеров, размещенных на Сайте. Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со статтьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пакет договорных документов студии состоит из Договора о создании сайта Договор о возмездном оказании услуг и приложений к договору: Техническое задание создания сайта Техзадание, ТЗ , Расшифровка цены создания сайта поэтапная оценка работ и План реализации проекта поэтапный план-график работ. Договор о создании сайта составлен по форме стандартного договора о возмездном оказании услуг. Заключается договор между двумя сторонами: компанией-заказчиком и индивидуальным предпринимателем Легеровым Алексеем Александровичем.

Оформление договора на разработку сайта

Клиенты, которые обращаются к нам за услугами создания сайтов в дальнейшем заключают договор на обслуживание сайта, ниже приведен перечень документов, которые мы подписываем:. Сайт — информация система веб-страниц , размещенная в информационно-телекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам Uniform Resource Locator — URL , в совокупности с комплексом исключительных прав на доменные имена, базы данных и программы для электронных вычислительных машин , осуществление которых обеспечивает доступ к такой информации. Информационные материалы — текстовая, графическая, аудио-, видео- и смешанная информация Заказчика, подлежащая размещению на сайте.

Конкретный перечень Работ и сроки их выполнения, информация по функциональному назначению, дизайну Сайта, поставщику услуг хостинга и домену для размещения Сайта согласуются Сторонами в Техническом задании, прилагаемом к настоящему Договору и становящемся его неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами. Не стоит перегружать текст договора конкретикой, а вынести условия его исполнения в техническое задание на создание сайта, которое прикрепите к договору. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя.

Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Поликсена

    народ, какие новости с фронта?

  2. Светлана

    Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся.

  3. eansergeo

    Автор выйди к напроду, вопросы есть!

  4. Мирослава

    На нашем сайте Вы сможете создать свой персональный гороскоп как на определенный день, так и на месяц вперед. Мы можем с точностью сказать какие профессии подходят Вам, и в чем Вы преуспеете и карьерного роста.

  5. Алина

    мало

  6. Надежда

    Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Приглашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM.